[0]淮阴区人民法院审判法庭扩建工程的招标公告 项目编号 3208041605300101 项目名称 淮阴区人民法院审判法庭扩建工程 标段编号 3208041605300101-BD-003; 标段名称 淮安市淮阴区人民法院审判庭扩建配电工程; 招标人名称 代理机构名称 项目批准机关名称 工程所须资金来源 工程地点 工程规模 标段具体信息 申请人可申请的最多标段数 报名地点 公告发布日期 计划开工时间 计划竣工时间 公告开始时间 2019年5月31日 公告结束时间 2019年6月13日 工程类型 房屋建筑施工 申请人应当具备的主要资格条件 申请人资质类别和等级 拟选报名人员资质等级 企业业绩、信誉 项目经理(总监)/建造师业绩、信誉 其他条件 公告信息 淮阴区人民法院审判法庭扩建工程淮阴区人民法院审判庭扩建配电工程施工招标公告 1. 招标条件 本招标项目淮阴区人民法院审判法庭扩建工程（项目名称）已由淮安市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以淮发改投资复[2016]111号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为淮安市淮阴区人民法院，建设资金来自单位自筹及向上争取（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目淮阴区人民法院审判庭扩建配电工程（标段）的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目概况 2.1.1 建设地点：淮阴区珠江路北侧、气象中心东侧 2.1.2 建设规模：高低压柜、变压器及电缆等设备的采购、安装、调试，具体详见工程施工图及工程量清单。（工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度等） 2.1.3 合同估算价：213.96万元 2.1.4 工期要求：30日历天， 计划开工日期：2019-06-20，竣工日期：2019-07-20 2.1.5 其他：/ 2.2 招标范围：高低压柜、变压器及电缆等设备的采购、安装、调试，具体详见工程施工图及工程量清单。 3. 投标人资格要求 3.1 投标人须具备具备输变电工程专业承包三级（含）以上资质，并取得承装（修、试）电力设施许可证（须同时具有承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上三个许可类别和等级）（资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2 投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师，并取得B类安全生产考核合格证（有效期内）（资格），且必须满足下列条件： （1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 （2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 （3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。 3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求： □ □投标人 □项目负责人 承担过类似工程； 类似工程认定标准：； √ 自2017-06-01以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的； √ 自2018-06-01以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的； √ 自2019-03-01以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的； □ 自以来，投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：。 3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 3.5 本次招标不接受（接受/不接受）联合体投标。 采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 4. 招标文件的获取 4.1 招标文件获取时间为： 2019-05-31 08:00:00至2019-06-13 14:30:00； 4.2 招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取； 本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：淮安市公共资源交易网网上电子招投标平台； 4.3 招标文件每套售价305元，售后不退。 5. 投标截止时间 5.1 投标截止时间为：2019-06-13 14:30:00。 5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。 6. 资格审查 本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。 7. 评标方法 本次招标采用合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。 8. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、淮安市公共资源交易网（www.hasggzy.com）上发布。 9. 联系方式 招 标 人： 淮安市淮阴区人民法院 招标代理机构： 江苏钟山工程项目管理有限公司 地 址： 淮阴区珠江路北侧、气象中心东侧 地 址： 淮安市淮阴区承德北路617号（中豪置业六楼） 邮 编： 223300 邮 编： 223300 联 系 人： 蒋先生 联 系 人： 刘先生 电 话： 0517-83589440 电 话： 13776726900 传 真： 传 真： 电子邮箱： 电子邮箱： 招标人联系方式 地址 联系人 传真 电话 邮编 E－mail 招标代理机构联系方式 地址 联系人 传真 电话 邮编 E－mail 报名信息 请申请人于 至 ，每天上午 时 分 至 时 分，下午 时 分 至 时 分（公休日，节假日除外）到 报名，报名经办人须携带本人身份证件，并于 至 ，每天上午 时 分至 时 分，下午 时 分至 时 分（公休日、节假日除外）到 获取 。 特殊公告 [0] 淮阴区人民法院审判法庭扩建工程淮阴区人民法院审判庭扩建配电工程施工招标公告 1. 招标条件 本招标项目淮阴区人民法院审判法庭扩建工程（项目名称）已由淮安市发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以淮发改投资复[2016]111号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为淮安市淮阴区人民法院，建设资金来自单位自筹及向上争取（资金来源），项目出资比例为100%。项目已具备招标条件，现对该项目淮阴区人民法院审判庭扩建配电工程（标段）的施工进行公开招标，特邀请有兴趣的潜在投标人参加投标。 2. 项目概况与招标范围 2.1 项目概况 2.1.1 建设地点：淮阴区珠江路北侧、气象中心东侧 2.1.2 建设规模：高低压柜、变压器及电缆等设备的采购、安装、调试，具体详见工程施工图及工程量清单。（工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度等） 2.1.3 合同估算价：213.96万元 2.1.4 工期要求：30日历天， 计划开工日期：2019-06-20，竣工日期：2019-07-20 2.1.5 其他：/ 2.2 招标范围：高低压柜、变压器及电缆等设备的采购、安装、调试，具体详见工程施工图及工程量清单。 3. 投标人资格要求 3.1 投标人须具备具备输变电工程专业承包三级（含）以上资质，并取得承装（修、试）电力设施许可证（须同时具有承装类五级及以上、承修类五级及以上、承试类五级及以上三个许可类别和等级）（资质），并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 3.2 投标人拟派项目负责人须具备机电工程专业二级及以上注册建造师，并取得B类安全生产考核合格证（有效期内）（资格），且必须满足下列条件： （1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 （2）项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 （3）项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。 3.3 投标人及拟派项目负责人应具备其他要求： □ □投标人 □项目负责人 承担过类似工程； 类似工程认定标准：； √ 自2017-06-01以来，企业和拟派项目负责人没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的； √ 自2018-06-01以来，企业没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的； √ 自2019-03-01以来，企业没有因拖欠工人工资被招标项目所在地省、市、县（市、区）建设行政主管部门通报批评的； □ 自以来，投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下：。 3.4 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第1.4.3项规定的情形。 3.5 本次招标不接受（接受/不接受）联合体投标。 采用联合体投标的，应满足招标文件第二章投标人须知第1.4.2项的规定。 4. 招标文件的获取 4.1 招标文件获取时间为： 2019-05-31 08:00:00至2019-06-13 14:30:00； 4.2 招标文件获取方式：投标人使用“江苏CA数字证书”登录“电子招标投标交易平台”获取； 本招标公告及招标文件中“电子招标投标交易平台”是指：淮安市公共资源交易网网上电子招投标平台； 4.3 招标文件每套售价305元，售后不退。 5. 投标截止时间 5.1 投标截止时间为：2019-06-13 14:30:00。 5.2 逾期送达的投标文件，招标人不予受理。 6. 资格审查 本次招标采用资格后审方式进行资格审查，资格评审标准详见招标文件第三章。 7. 评标方法 本次招标采用合理低价法，评标标准和方法详见招标文件第三章。 8. 发布公告的媒介 本次招标公告同时在江苏建设工程招标网、淮安市公共资源交易网（www.hasggzy.com）上发布。 9. 联系方式 招 标 人： 淮安市淮阴区人民法院 招标代理机构： 江苏钟山工程项目管理有限公司 地 址： 淮阴区珠江路北侧、气象中心东侧 地 址： 淮安市淮阴区承德北路617号（中豪置业六楼） 邮 编： 223300 邮 编： 223300 联 系 人： 蒋先生 联 系 人： 刘先生 电 话： 0517-83589440 电 话： 13776726900 传 真： 传 真： 电子邮箱： 电子邮箱： 报名信息 请申请人于 时 分，至 时 分（公休日，节假日除外）到 报名，报名经办人须携带本人身份证件，并于 时 分，至 时 分（公休日、节假日除外）到 提交资格预审文件。 相关附件 招标文件正文.pdf